Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Verträge zwischen RP Solartechnik GbR (nachfolgend "Auftragnehmer") und dem Kunden (nachfolgend "Auftraggeber") über die Lieferung, Installation und Wartung von Balkonkraftwerken und sonstigen Solaranlagen.
Abweichende Bedingungen des Auftraggebers werden nicht anerkannt, es sei denn, der Auftragnehmer stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.
Angebote des Auftragnehmers sind freibleibend und unverbindlich, sofern nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet.
Der Vertrag kommt durch schriftliche Auftragsbestätigung oder durch Ausführung der Leistung zustande. Mündliche Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung.
Der Leistungsumfang ergibt sich aus der Auftragsbestätigung. Zusätzliche Leistungen werden gesondert berechnet.
Der Auftraggeber verpflichtet sich, die erforderlichen baulichen Voraussetzungen zu schaffen und die notwendigen Genehmigungen einzuholen, sofern im Angebot nicht anders vereinbart.
Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung. Alle Preise verstehen sich in Euro inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
Die Zahlungen erfolgen wie folgt, sofern nichts anderes vereinbart wurde:
Zahlungen sind binnen 14 Tagen nach Rechnungsstellung ohne Abzug fällig. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe von 9 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz berechnet.
Liefertermine sind nur verbindlich, wenn sie ausdrücklich schriftlich als verbindlich bestätigt wurden.
Der Auftragnehmer haftet nicht für Lieferverzögerungen, die durch höhere Gewalt, Streik, behördliche Maßnahmen oder sonstige unvorhersehbare Umstände verursacht werden.
Nach Fertigstellung der Installation erfolgt eine gemeinsame Abnahme. Der Auftraggeber verpflichtet sich, eventuelle Mängel unverzüglich schriftlich anzuzeigen.
Bei Nichterscheinen des Auftraggebers zum vereinbarten Abnahmetermin gilt die Leistung als abgenommen.
Für Mängel der gelieferten Produkte und der erbrachten Leistungen gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte mit einer Verjährungsfrist von 2 Jahren ab Abnahme.
Bei berechtigten Mängelrügen wird der Auftragnehmer nach eigener Wahl nachbessern oder Ersatz liefern (Nacherfüllung). Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Auftraggeber Minderung oder Rücktritt verlangen.
Herstellergarantien bleiben unberührt und werden gemäß den jeweiligen Garantiebedingungen gewährt.
Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden.
Für leicht fahrlässig verursachte Sach- und Vermögensschäden haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, beschränkt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden.
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Auftragnehmers.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß der geltenden Datenschutzbestimmungen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz des Auftragnehmers.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.
Stand: Januar 2026